+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Договор поставки товара с рассрочкой платежа 2019 год

Оплата товара в рассрочку — это разновидность условия об оплате в кредит, при которой оплата производится не единовременно, а частями.

Согласование условия об оплате товара в рассрочку

Согласовывая условие об оплате в рассрочку, сторонам следует определить в договоре следующее:

— условия, касающиеся продажи товара в кредит;

— условия, касающиеся рассрочки оплаты.

Если условие об оплате товара в рассрочку не согласовано

В этом случае покупатель должен будет уплатить всю сумму за товар единовременно непосредственно до или сразу после его получения либо в иной установленный законом, иным правовым актом или договором срок (ст. 486 ГК РФ), если договором не предусмотрен иной порядок оплаты товара (например, предварительная оплата).

Условия договора поставки, касающиеся продажи товара в кредит

К договору о продаже товара в кредит, в котором предусмотрено условие о рассрочке платежа, применяются правила п. п. 2, 4 и 5 ст. 488 ГК РФ (п. 3 ст. 489 ГК РФ). Так, если иное не предусмотрено договором поставки, до момента оплаты товар находится в залоге у поставщика (п. 5 ст. 488 ГК РФ).

В интересах поставщика согласовать в договоре условие, по которому покупатель обязан уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом (абз. 2 п. 4 ст. 488 ГК РФ).

«С момента поставки товара до момента его полной оплаты покупатель уплачивает поставщику 0,5% от цены товара за каждый день».

Условия договора поставки, касающиеся рассрочки оплаты

Статьей 489 ГК РФ установлены дополнительные существенные условия договора об оплате товара в рассрочку, которые должны быть согласованы сторонами:

— цена приобретаемого товара ;

— порядок платежей, т.е. способ оплаты товара;

Для сторон проще всего эти условия определить в форме графика, который может быть включен непосредственно в текст договора или оформлен в виде приложения к договору.

В ситуации, когда покупатель не производит в установленный срок очередной платеж, поставщику необходимо учитывать следующее. Если договором не предусмотрено иное, поставщик вправе отказаться от его исполнения и потребовать возврата проданного товара. Исключение составляют случаи, когда покупателем уплачено больше половины всей суммы (п. 2 ст. 489 ГК РФ). Данное право является дополнительным способом защиты при нарушении покупателем обязательств по оплате товара в рассрочку. Общие последствия несвоевременной оплаты состоят в праве продавца требовать уплаты стоимости переданного товара и процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ (п. 3 ст. 486 ГК РФ).

Для сохранения возможности предъявить любое из этих требований в договоре не следует согласовывать только право поставщика на отказ от договора и возврат проданного товара. При наличии такого условия суд может признать, что стороны, реализуя принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ), предусмотрели применение только одного из последствий нарушения покупателем обязательства. Поставщик в этом случае не сможет предъявить требование об оплате товара, предусмотренное п. 3 ст. 486 ГК РФ.

Таким образом, если поставщик намерен по своему выбору воспользоваться одним из рассмотренных способов защиты, необходимо либо согласовать в договоре права, предусмотренные в п. 3 ст. 486 и в п. 2 ст. 489 ГК РФ, либо не включать в него ни одно из упомянутых последствий. Во втором случае отношения будут регулироваться указанными нормами и при просрочке оплаты товара покупателем поставщик сможет воспользоваться любой из них.

Если условия, касающиеся рассрочки оплаты, не согласованы

В этом случае договор будет являться незаключенным (п. 1 ст. 489 ГК РФ) и покупатель не вправе будет требовать передачи товара.

Договор поставки товара с рассрочкой платежа

ДОГОВОР N _____
поставки товара
(цены регулярно корректируются поставщиком,
предусмотрена рассрочка платежа и несколько вариантов
передачи товара покупателю)

г. __________ __»___________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передавать в течение срока действия настоящего
Договора, а Покупатель — принимать и оплачивать в порядке и на условиях,
установленных настоящим Договором, ________________________________________
(вид, наименование в соответствии
___________________________________________________________________________
со стандартами, индивидуализирующие признаки)
(далее по тексту — Товар).
1.2. Общее количество Товара, подлежащего поставке по настоящему
Договору, составляет _____________________________________________________.
(указать количество Товара или способ его определения)
1.3. Количество и ассортимент Товара, поставляемого в каждой партии,
стоимость партии Товара указываются Сторонами в спецификациях (Приложение N
1), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

2.1. Товар поставляется партиями на основании подписанной Сторонами
спецификации. Спецификация на каждую партию Товара подписывается Сторонами
__________________________________________________________________________.
(указать периодичность подписания Сторонами спецификаций)

2.2. Поставка Товара осуществляется в следующие сроки:
__________________________________________________________________________.
(указать сроки или период поставки)
2.3. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад
Покупателя, находящийся по адресу: _______________________________________.
(Вариант:
2.3. Поставка Товара осуществляется путем выборки Покупателем Товара на
складе Поставщика, находящемся по адресу: _______________________________.)

2.4. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно
соответствовать ___________________________________________________________
(указать регламенты, стандарты, иные требования
к качеству Товара)
и подтверждаться _________________________________________________________.
(указать документы, которыми должно подтверждаться
качество Товара)
2.5. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении и должна иметь маркировку, содержащую наименование Товара, вес и дату изготовления. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства.
2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем при передаче Товара на складе Покупателя.
Стороны составляют акт приемки-передачи Товара по количеству, ассортименту и качеству.
Датой поставки является дата подписания акта приемки-передачи Товара.
(Вариант:
2.6. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству производится Покупателем при получении Товара на складе Поставщика.
Стороны составляют акт приемки-передачи Товара по количеству, ассортименту и качеству.
Датой поставки является дата подписания акта приемки-передачи Товара.)

2.7. Если в соответствующей партии Поставщик передал Покупателю меньшее количество Товара, чем определено спецификацией к настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество Товара в _______________ срок с момента _________________________.
2.8. При передаче Поставщиком Товара в ассортименте, не соответствующем требованиям, указанным в соответствующей спецификации, Покупатель вправе отказаться от принятия и оплаты такого Товара, а если он оплачен — потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в спецификации, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
— принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
— отказаться от всего переданного Товара;
— потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном спецификацией;
— принять весь переданный Товар.
При предъявлении Покупателем требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном спецификацией, замена должна быть произведена Поставщиком в срок не более _______________ с даты ______________________.
При отказе от Товара, ассортимент которого не соответствует требованиям спецификации, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условию об ассортименте, Покупатель вправе также отказаться от оплаты этого Товара.
2.9. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
— соразмерного уменьшения стоимости Товара;
— безвозмездного устранения недостатков Товара в срок, согласованный Сторонами;
— возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Покупатель вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы;
— потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям настоящего Договора, в срок не более _______________ с даты ______________________.

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Товара определяется Сторонами в Протоколе согласования цены Товара (Приложение N 2 к настоящему Договору).
3.2. Цена Товара, указанная в Протоколе согласования цены Товара
(Приложение N 2 к настоящему Договору), корректируется Поставщиком
___________________________________________________________________________
(указать периодичность корректировки цены)
при наступлении следующих обстоятельств: __________________________________
(указать обстоятельства
___________________________________________.
и факторы, влияющие на цену Товара)
3.3. Стороны подписывают новый Протокол согласования цены Товара по форме, установленной в Приложении N 2 к настоящему Договору, содержащий измененные цены на Товар.
3.4. Оплата стоимости партии Товара, установленной спецификацией, производится Покупателем в течение _____ банковских дней с даты поставки Товара (п. 2.6 настоящего Договора).
3.5. Расчет производится платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
3.6. Обязательство Покупателя считается исполненным с даты зачисления денежных средств на счет Поставщика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Покупателем срока оплаты товаров, указанного в п. 3.4 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.2. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, установленного п. 2.2 настоящего Договора, или срока допоставки Товара, указанного в п. 2.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. В случае нарушения Поставщиком установленного п. 2.8 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям об ассортименте, либо установленного п. 2.9 Договора срока замены Товара, не соответствующего требованиям о качестве, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости Товара, подлежащего передаче Поставщиком взамен, за каждый день просрочки.
4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
5.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению Арбитражным судом _________________ в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.
6.3. Документ, выданный _________________________ (уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более ________, то обязательства, предусмотренные настоящим Договором, прекращаются невозможностью исполнения, если она вызвана наступившим после возникновения обязательства обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по «__»___________ ____ г.
В случае если к моменту окончания срока Договора у Сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
7.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.1. Спецификация (Приложение N 1).
8.2. Протокол согласования цены товара (Приложение N 2).

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: Покупатель:
___________________________________ __________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______ Юридический/почтовый адрес: ______
___________________________________ __________________________________
ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП __________________________
ОГРН ______________________________ ОГРН _____________________________
Телефон: ____________ Факс: _______ Телефон: ____________ Факс: ______
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: ____________
___________________________________ __________________________________
(вариант: (вариант:
___________________________________ __________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________ Адрес: ___________________________
___________________________________ __________________________________
Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: _______________
___________________________________ __________________________________
Телефон: __________________________ Телефон: _________________________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: _________
Счет _____________________________) Счет ____________________________)

_______________/______________ _______________/_______________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Договор поставки с рассрочкой платежа

Вопрос-ответ по теме

Вопрос

Интересует риск для поставщика/залогодержателя при заключении схемы из 3 договоров: 1. договор поставки с рассрочкой платежа. 2. Договор залога недвижимого имущества в качестве способа обеспечения обязательства по договору поставки (1).3. аренда предмета залога залогодержателем либо в договоре залога прописать, что предметом залога пользуется залогодержатель (что менее рискованно для поставщика/залогодержателя?) Если покупатель не исполнит свои обязательства по оплате и залогодержатель оставит имущество за собой в счет долга, — какие риски при банкротстве? Покупатель в плохом платежеспособном состоянии и есть вероятность, что его начнут банкротить.

Это интересно:  Госпрограмма реструктуризации ипотеки 2019 год

Ответ

Изначально отсрочка и рассрочка платежа невыгодны для поставщика (подрядчика).

Оплата поступает уже после того, как он передал товар (выполнил работы, оказал услуги). Поэтому при отсрочке (рассрочке) у поставщика (подрядчика) возникает риск не получить денежные средства и риск в будущем участвовать в судебном споре с контрагентом.

В связи с этим до заключения договора нужно особенно тщательно проверить покупателя (заказчика), чтобы в будущем не столкнуться с невозможностью фактически взыскать и получить денежные средства от контрагента.

В то же время поставщик (подрядчик) может компенсировать неблагоприятные последствия, которые возникают при передаче товара (выполнении работ) с условием об отсрочке (рассрочке) оплаты.

Дело в том, что отсрочку или рассрочку можно предоставить не безвозмездно, а за определенную плату. Иначе говоря, покупатель (заказчик) должен будет заплатить за товар (работу, услугу) больше, чем он заплатил бы без условия об отсрочке (рассрочке) платежа.

Подробно см. рекомендацию:

Если залогодержатель оставит предмет залога у себя, на него лягут дополнительные обязанности. Но в отличие от залогодателя он сможет использовать предмет залога по назначению только в том случае, если это прямо разрешает договор. Дополнительно залогодержатель будет обязан регулярно представлять залогодателю отчет об использовании.

Кроме того, залогодатель вправе требовать включить в договор обязательство залогодателя извлекать из заложенного имущества доходы, которые пойдут:

либо на погашение основного обязательства;

либо удовлетворение интересов залогодателя.

Такой вывод следует из п. 5 ст. 346 ГК РФ.

Подробно см. рекомендацию:

Удовлетворение требования кредитора за счет заложенного имущества в преддверии банкротства должника при осведомленности кредитора о предбанкротном состоянии должника может влечь оспаривание такой сделки как сделки, влекущей оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами (см. Оспаривание сделок должника по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Кредитор хочет быть уверен, что должник исполнит обязательство по договору. Один из способов обеспечить исполнение – заключить договор залога, по которому кредитор получит право удовлетворить свои требования к должнику из стоимости заложенного имущества, если тот не исполнит или ненадлежаще исполнит свое обязательство.

Чтобы заключить такой договор, необходимо согласовать существенное условие – предмет договора. Для этого нужно указать (п. 1 ст. 339 ГК РФ):

Иных существенных условий Гражданский кодекс РФ не называет.*

В то же время, чтобы избежать возможных споров и защитить свои интересы, залогодателю стоит включить в договор ряд дополнительных условий. В частности, имеет смысл определить:

Договор поставки товара с рассрочкой платежа образец. Когда возможна отсрочка платежа по договору поставки

Поиск по разделам

Приложение № 3 для

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г. Екатеринбург «____» _____________ 2013 г.

Закрытое акционерное общество «___________», в лице заместителя коммерческого директора по продажам ___________________., действующего на основании Доверенности № ___ от ___ января 2013 г., именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и_________________________________________ __________________________________, в лице_____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю сантехническую продукцию (далее по тексту — продукция), с условием рассрочки платежа, а Покупатель обязуется принять продукцию и оплатить ее стоимость.

1.2. Наименование продукции, ее количество, стоимость и сроки поставки предварительно согласовываются сторонами в Спецификациях (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).

1.3. Качество поставляемой продукции и гарантийный срок определяются требованиям ГОСТ, ТУ.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТА

2.1. Продукция отгружается по представленным Покупателем отгрузочным реквизитам железнодорожным или автомобильным транспортом либо на условиях самовывоза со склада Поставщика. Способ поставки согласовывается сторонами в Спецификациях.

2.2. При отгрузке товара ж/д или авто транспортом, цена товара включает стоимость товара, тары, упаковки, а также расходы по транспортировке товара до места назначения.

2.3. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в кредит. Оплата Покупателем 100 % стоимости каждой отдельной партии продукции, поставленной Поставщиком производится с отсрочкой в ____ календарных дней с момента перехода права собственности в соответствии с п.3.2. настоящего договора.

2.4. Общая стоимость поставляемой Покупателю в кредит продукции (лимит кредитования) устанавливается в размере _________ (______________________________________________________) .

2.5. В течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего договора, проценты на сумму продукции поставленной Покупателю в кредит, не начисляются.

2.6. В случае, если стоимость заказанной Покупателем продукции превышает лимит кредитования, то стоимость продукции, превышающая глубину кредитования должна быть оплачена Покупателем на условии 100 % предварительной оплаты.

2.7. Вне зависимости от срока, на который предоставляется отсрочка платежа, все взаиморасчеты за поставленные в текущем году партии продукции должны быть завершены до последнего рабочего дня текущего календарного года.

2.8. Расчеты, за поставляемую по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая действующему законодательству РФ.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями № П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г., 25 апреля 1966 г. с дополнениями и изменениями.

3.2. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки продукции представителем Покупателя при самовывозе либо сдачи её первому перевозчику для доставки Покупателю.

3.3. Норма естественной убыли для керамических и эмалированных санитарно-технических приборов при транспортировке Товара железнодорожным или автомобильным транспортом составляет 1,8 (Одна целая восемь десятых) % от общего количества Товара.

4.1. В случае нарушения сроков оплаты любой партии поставленной по настоящему договору продукции, предусмотренных п.2.3. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику по письменному требованию последнего неустойку в размере 0,5 % от стоимости поставленной, но неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.

4.2. Все споры по настоящему договору или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается на разрешение Арбитражного суда Свердловской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2006 года.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон

5.4. Стороны договорились, что документы, переданные посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, согласно ст. 434 ГК РФ имеют юридическую силу, с последующим обменом оригиналами.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Раздел документа: Образцы документов , Договоры поставки

Образец договора поставки с отсрочкой платежа представлен ниже:

Договор поставки с отсрочкой платежа

г. _______ «___» __________ 200_ г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в собственность Покупателя с отсрочкой их оплаты в соответствии со спецификациями (накладными), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Товарами по настоящему Договору является ____________.
1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных.
При передаче товаров назначенной Покупателем транспортной организации риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента предоставления товара в распоряжение транспортной организации.
1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых товаров в течение гарантийного срока, установленного в Гарантийных талонах на поставляемые (передаваемые) по настоящему Договору товары.
1.5. Гарантийный ремонт и обслуживание товаров производится в сервисных центрах, сертифицированных производителями поставляемых товаров.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров) из товарной номенклатуры (по последнему Прейскуранту) Продавца в соответствии с п.1.2. настоящего Договора.
Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.
2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в произвольной письменной форме и направляется в адрес Поставщика посредством факсимильной либо электронной связи.
Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя Заказом, оформляет счет и передает его в адрес Покупателя по факсимильной или электронной связи.
Покупатель акцептует (утверждает) полученный счет Поставщика оттиском своей печати и подписью уполномоченного лица Покупателя. Акцептованный (утвержденный) Покупателем счет передается Поставщику по факсимильной или электронной связи и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Получение Поставщиком утвержденного Покупателем счета свидетельствует о согласовании Сторонами Заказа и согласии Сторон с условиями поставки товаров (партии товара).
2.3. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте нахождения Продавца (выборка товаров).
Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров.
2.4. Отгрузка Покупателю заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется по товарным накладным, составленным для целей настоящего Договора.
Датой отгрузки товаров (партии товаров) Покупателю будет являться дата соответствующей товарной накладной на данные товары.
Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.
2.5. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров.
Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон.
Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной.
Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение _______ рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цены товаров согласовываются и указываются Сторонами в товарных накладных.
3.2. Товары оплачиваются Покупателем по ценам, указанным в соответствующих товарных накладных на данные товары.
Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) в течение _______ (_________) рабочих дней, считая с момента (даты) отгрузки ему данных товаров (партий товаров) Поставщиком.
Максимальная сумма, на которую Поставщиком предоставляется отсрочка платежа, не может превышать денежную сумму, эквивалентную ___________ долларов США, рассчитываемую по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному Банком России на дату заключения настоящего Договора, плюс _______ %.
Вне зависимости от предоставленной Поставщиком отсрочки платежа, Покупатель обязан оплатить все поставленные (переданные) ему Поставщиком товары до конца календарного года (полностью погасить сумму образовавшейся в течение календарного года задолженности до _______г.)
3.3. Указанная в п.3.2. настоящего Договора максимальная сумма, на которую Поставщиком предоставляется отсрочка платежа, может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. О состоявшемся изменении максимальной суммы отсрочки платежа Поставщик уведомляет Покупателя в письменной форме.
3.4. Оплата товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты оплачиваемых товарных накладных, счета и настоящего Договора.
3.5. При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких товарных накладных, первой оплачиваются товарные накладные, выписанные ранней датой. При этом Поставщик вправе относить платежи, совершённые Покупателем с нарушением условий настоящего Договора, по собственному усмотрению, независимо от основания платежа, указанного Покупателем в платёжных поручениях.
3.6. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров) выражена в долларах США, оплата производится в российских рублях по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному Банком России на дату произведения платежа, плюс _______ %.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
4.2. Поставщик имеет право:
а) приостановить поставку (передачу) товаров по настоящему Договору, в случае если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее поставленных (переданных) ему товаров по настоящему Договору.
б) приостановить поставку товаров по настоящему Договору и (или) отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в одностороннем порядке, в случае если:
· имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что Покупатель не сможет выполнять обязанность по оплате поставляемых (передаваемых) ему товаров по настоящему Договору;
· сведения и информация, справки и документы, предоставленные Покупателем (представителем Покупателя) Поставщику в соответствии с настоящим Договором или для целей настоящего Договора, оказались недостоверными;
в) уступить право денежного требования к Покупателю, возникшее у него по настоящему Договору, третьей стороне, письменно уведомив об уступке Покупателя.
4.3. Покупатель обязан:
а) принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.
б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в полном объеме и в срок указанные в п.3.2. настоящего Договора.
в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату товаров поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.
Прием заказанных Покупателем товаров осуществляется Покупателем не позднее 3-х рабочих дней с даты, согласованной Сторонами в Заказе.
г) полностью оплатить все поставленные (переданные) ему Поставщиком товары до конца календарного года.
Исполнение Покупателем обязанности по погашению задолженности до конца календарного года (до _______г.) оформляется Актом сверки взаиморасчетов, подлежащим утверждению Сторонами не позднее _______г.
4.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплатить поставленные (переданные) ему товары по настоящему Договору и (или) в случае не полного исполнения Покупателем данного обязательства, Покупатель обязан выплачивать Поставщику штрафную неустойку в размере _______ % от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим образом оплаченных) товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день просрочки Покупателем исполнения денежного обязательства.
4.5. Покупатель имеет право требовать предоставления Поставщиком информации о товарной номенклатуре (последнем Прейскуранте) Продавца.
4.6. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Это интересно:  Договор поставки товара с отсрочкой платежа 2018 2019 год

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.
5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. _______ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до _____________________ г.
6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. При прекращении действия настоящего договора Покупатель не освобождается от своих обязательств по оплате поставленных (переданных) ему Поставщиком товаров (партий товаров), выплате причитающихся процентов и возмещению издержек, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.
7.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Бланк документа «Примерная форма договора поставки с условием об отсрочке платежа» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

с условием об отсрочке платежа

г. _____________________ «__» _____________ ______ г.

или личность, его реквизиты)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», и ___________________________________

(полное наименование организации, предприятия,

в лице _________________________________________________________________,

(должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(указать документ, удостоверяющий полномочия

или личность, его реквизиты)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые Стороны,

заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный договором срок

Товары в собственность Покупателя для использования в

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,

семейным, домашним и иным подобным использованием, с отсрочкой оплаты,

установленной настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке,

1.3. Товарами по настоящему договору являются ____________________.

1.4. Поставщик обязуется поставлять указанные Товары с относящейся

к ним документацией.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю Товар в количестве и

ассортименте, указанными в Дополнительном соглашении к настоящему

договору, по каждой отдельно поставленной партии.

2.2. Поставщик передает Покупателю Товар, соответствующий

сертификату качества, предоставляемому Поставщиком на каждый тип товара,

с установленным сроком годности.

2.3. Поставщик передает Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей

его сохранность во время транспортировки, а также от воздействия

2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика о нарушении условий

настоящего договора, о количестве, качестве упаковки при приемке товара.

2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 2.4

настоящего договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично

от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего

количества Товара, замене несоответствующего условиям договора о качестве

или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или

о замене некомплектного Товара комплектным, об упаковке Товара.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка продукции осуществляется в срок, указанный в

Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленной продукции,

подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком

(вид транспорта, условия транспортировки)

3.4. При отгрузке Товаров Покупателю данные Товары должны быть

осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в

месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено

соответствие Товаров условиям настоящего договора, сведениям, указанным в

товарной накладной на данные Товары, а также количество, качество,

ассортимент и упаковка Товаров. При обнаружении недостатков во время

отгрузки Товаров, несоответствий условиям настоящего договора и

сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель

уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров

Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке

Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также

в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества,

качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в дополнительном

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по

ценам, определенным Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся

неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Упаковка Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.3. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в

течение ______________________________ со дня поставки Товара Покупателю.

4.4. Оплата производится на основании счетов-фактур, выставленных

4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными

поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.6. Датой оплаты считается дата __________________________________

(дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению,

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика)

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю

с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания

Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к

Покупателю в момент _____________________________________________________

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставлять Покупателю Товары надлежащего качества, в

надлежащей упаковке, на условиях настоящего договора.

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю

6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.

6.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За необоснованный отказ от приемки товара, за просрочку

выборки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______%

(_____________) стоимости отгруженного Товара.

7.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику

пени в размере ___% (_________________) от стоимости Товара за каждый

день просрочки платежа.

7.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше ___________

(_______________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и

приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до

погашения Покупателем задолженности.

7.4. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить

Покупателю штраф в размере ___% (___________) стоимости недопоставленного

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара,

поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней.

7.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если

нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со

стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и

т.п.), наличие которых должно быть подтверждено ________________________.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до «__» __________ ______ г.

8.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. При прекращении действия настоящего договора Стороны не

освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся

процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной

форме и подписываются Сторонами.

8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в

связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

8.6. Если же Стороны настоящего договора не придут к соглашению,

споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в

соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

9. Реквизиты и подписи Сторон

(наименование организации) (наименование организации)

(расчетный счет) (расчетный счет)

(наименование банка) (наименование банка)

(корреспондентский счет) (корреспондентский счет)

(наименование должности) (наименование должности)

«__» ______________ _________ г. «__» ______________ __________ г.

Посмотреть документ в галерее:






В соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, необходимо составлять специальный договор на поставку продукции.

Причем документ данный не имеет унифицированного, закрепленного на законодательном уровне формата. Но в то же время должен включать в себя достаточно обширный перечень самых разных важных моментов.

В первую очередь это касается платежа по самому договору. В некоторых случаях допускается делать по нему отсрочку. Подобного типа процедуры имеют также определенные нюансы.

По возможности стоит со всеми ними разобраться заблаговременно. Так возможно будет избежать различных осложнений, других неприятностей.

Основные моменты

На поставку продукции определенного типа обязательно требуется составление договора. Данное соглашение обозначается как «договор поставки».

Ему посвящен отдельный раздел в Гражданском кодексе РФ. В свою очередь существует большое количество нюансов, связанных с составление подобного договора.

Имеются определенные разновидности. В таком документе всегда подробно освещается вопрос осуществления расчетов. Нередко поставка продукции и составлении соответствующего договора подразумевают отсрочку платежа.

Этот вопрос может быть оформлен различным образом:

Выбор определенного способа зависит от конкретных сложившихся обстоятельств. Если изначально планируется использовать именно отсрочку по платежу, то составляется соответствующий договор.

Но иногда случается, что при наступлении сроков оплаты необходимая сумма у заказчика попросту отсутствует. В таком случае при наличии двусторонне договоренности формируется .

Оно и включает в себя отсрочку по платежу. В перечень основных вопрос, рассмотреть которые стоит по возможности заблаговременно, входит следующее:

  • что нужно знать?
  • причины её возникновения;
  • законодательная база.

Что нужно знать

Под отсрочкой платежа подразумевается один из способов погашения задолженности перед поставщиком. Обычно в таком случае осуществляется погашение задолженности перед в срок более поздний.

Но важно помнить, что все подобные моменты обязательно должны быть соответствующим образом отражены в соответствующей документации.

Причиной тому является широкое назначение соглашения рассматриваемого типа. Договор поставки используется для решения различных задач.

Основные функции такого договора:

Последний пункт наиболее существенен – соответствующим образом оформленный договор дает возможность защитить свои права в случае их нарушения.

Сделать это можно через суд, в различных контролирующих и надзорных органах. Если документ составлен не в соответствии с законодательными нормами – он может быть признан ничтожным.

Следствием его является затруднительность его применения с целью защиты собственных прав в различных органах, учреждениях.

Причина возникновения

Отсрочка платежа в договоре поставки может обозначаться без какой-либо на то причины, указывать её нет необходимости. Этот вопрос в законодательстве никак не устанавливается.

В то же время существуют обстоятельства, способствующие возникновению просрочки. Как следствие – необходима отсрочка.

Существуют следующие причины необходимости отсрочки:

  • непосредственно сам формат взаимодействия поставщика и получателя товара;
  • особенности выбранного в конкретном случае типа договора;
  • сложность реализации товара и последующего получения ;
  • множество других факторов.

Но решающим моментом является именно договоренности между поставщиком и получателем какой-либо продукции. Все в первую очередь обуславливается именно способом ведения бизнеса, устными договоренностями.

На основании них уже выбирается формат составляемого договора, отношения между сторонами формализуются, оформляются документально.

Это интересно:  Как рассчитать отсрочку платежа покупателю 2019 год

Законодательная база

Обычно отсрочка изначально включается в договор поставки продукции. Именно поэтому основополагающим нормативным документом, на который следует ориентироваться, это именно Гражданский кодекс РФ.

Основными разделами, рассмотреть которые нужно будет в обязательном порядке, являются следующие:

Отражается подробная информация по поводу составления договора поставок продукции
Как происходит урегулирование разногласий в случае составления договора поставок
Обозначается вопрос длительности поставки товара, продукции и различного рода услуг
Установленный на данный момент порядок поставки товаров
Рассматривается сам процесс доставки товаров до места своего назначения
Как происходит восполнение в случае недостачи товара, недопоставки его
Указывает на ассортимент товаров касательно восполнения недопоставки (если подобное имеет место в конкретном случае)
Алгоритм приема товара покупателем после его доставки
Как осуществляется ответственное хранение товара покупателем в случае наличия такой необходимости
Процесс выборки товаров
Процедура осуществления расчета за поставленные по договору рассматриваемого типа товары
Обозначаются основные требования к таре, упаковки по поводу товаров, поставляемых по договору данного типа
Как быть если поставлены по данному соглашению товары не соответствующего качества;
Если по какой-то причине поставлены товары некомплектного типа
Какие права имеет покупатель в случае присутствия факта недопоставки различного рода товаров
Указывается на правила вычисления неустойки за недопоставку или же имеющуюся просрочку по товарам
Процесс погашения односторонних обязательств в случае наличия одновременно нескольких договоров по поставке
Как происходит односторонний отказ от выполнения договора поставок
Процесс вычисления убытков при наличии факта расторжения договора

Все связанные непосредственно с отсрочкой платежа вопросы рассмотрены также в ГК РФ, но уже другом разделе.

Наиболее существенные в данном случае разделы:

Прежде, чем приступать к составлению договора, предусматривающего отсрочку, стоит заранее ознакомиться с основными моментами законодательства.

Только так можно будет избежать множества сложностей в дальнейшем. Особенно это касается признания договора недействительным. Что делает невозможным применение его в суде.

Типовой договор поставки с отсрочкой платежа

Оптимальным решением будет формирование соответствующего соглашения, который включает в себя отсрочку. На данный момент достаточно простой найти шаблон, составленный в соответствии со всеми нормативными документами.

К основным вопросам, которые нужно будет обязательно рассмотреть заранее, относится следующее:

  • упоминание в соглашении;
  • какой максимальный размер;
  • доставка строительных материалов;
  • если доставляется оборудование;
  • при поставке товара.

Упоминание в соглашении

Данного типа договор должен составляться в соответствии с определенным форматом. Он включает в себя следующие основные разделы:

  • наименование документа и его индивидуальный порядковый номер;
  • место составления, дата составления;
  • наименование поставщика в лице конкретного с указанием фамилии, имени, отчества и должности;
  • наименование заказчика опять же с указанием точной, подробной информации о нем;
  • предмет договора;
  • права, обязанности сторон;
  • порядок осуществления поставки;
  • стоимость товара, порядок расчета за него;
  • порядок разрешения спорных ситуаций;
  • порядок изменения, а также расторжения уже подписанного договора;
  • ответственность сторон по заключенному договору;
  • форс-мажорные обстоятельства;
  • длительность действия договора, чем обуславливается;
  • заключительные положения;
  • юридические адреса сторон.

Вопросы, связанные непосредственно с отсрочкой по поставкам, всегда отражаются в разделе «Стоимость товара, порядок расчета за него».

Пункт содержит следующие моменты:

Какой максимальный размер

Максимальный размер суммы отсрочки может колебаться в различных пределах – от 0 до 100%. Опять же все зависит от типа продукции, способа её реализации.

Существует достаточно большое количество самых разных нюансов, связанных с отсрочкой. Чаще всего отсрочка требуется в случае, если товар покупается под реализацию.

И расчеты по задолженностям производятся уже после того, как товар будет реализован. Обычно именно по такой схеме работают различные сетевые магазины.

Осуществляется закупка товара у поставщика – далее в течение определенного времени происходит его реализация. Уже после её осуществления осуществляется оплата товара.

Доставка строительных материалов

Несколько иначе обстоят дела с договорами о поставке строительных материалов. Опять же все зависит от целей, которые будут реализованы таким образом.

Например, если будет осуществляться их перепродажа – то вероятнее всего заказчик/покупатель попытается договорить об оплате после реализации.

В то же время при использовании по прямому назначению условия могут быть несколько другими. Важным моментом является фактор даты доставки конкретного материала. Стандартный договор поставки подразумевает предоплаты по товару такого типа.

В то же время иногда подразумевается оплата отсрочкой в течение определенного периода времени – например, 4 месяца. При этом отсчет начинается обычно именно с момента доставки на место назначения.

Если доставляется оборудование

Максимальная отсрочка платежа по договору поставки по закону 2019 устанавливается законодательно. Обычно оплата должна осуществляться не позднее окончания срока годности определенного товара.

В случае если срок годности отсутствует – ограничения законодательно не налагается. Например, если производится поставка оборудования промышленного типа, какое-либо другое.

При поставке товара

В случае если договор поставки будет включать в себя какие-либо моменты связанные с отсрочкой, необходимо будет составлять его в соответствии с данным НПД.

Отсрочка – важное экономическое действие, оно обязательно должно отражаться в бухгалтерской отчетности. Потому не стоит допускать какие-либо ошибки, недочеты. Это может вызвать повышенное внимание со стороны налоговой службы .

Договор поставки с отсрочкой платежа

г. _______ «___» __________ 200_ г.

Именуемое в дальнейшем «Поставщик», _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать) товары в собственность Покупателя с отсрочкой их оплаты в соответствии со спецификациями (накладными), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товарами по настоящему Договору является ____________.

1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю и утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных.

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых товаров в течение гарантийного срока , установленного в Гарантийных талонах на поставляемые (передаваемые) по настоящему Договору товары.

1.5. Гарантийный ремонт и обслуживание товаров производится в сервисных центрах, сертифицированных производителями поставляемых товаров.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными партиями на основании Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель заказывает необходимые ему товары (партии товаров) из товарной номенклатуры (по последнему Прейскуранту) Продавца в соответствии с п.1.2. настоящего Договора.

Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

Срок поставки товара Продавцом Покупателю не может превышать 5 (пяти) календарных дней после согласования Сторонами Заказа в соответствии с п. 2.2. настоящего Договора.

2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в произвольной письменной форме и направляется в адрес Поставщика посредством факсимильной либо электронной связи.

Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя Заказом, оформляет счет и передает его в адрес Покупателя по факсимильной или электронной связи.

Покупатель акцептует (утверждает) полученный счет Поставщика оттиском своей печати и подписью уполномоченного лица Покупателя. Акцептованный (утвержденный) Покупателем счет передается Поставщику по факсимильной или электронной связи и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Получение Поставщиком утвержденного Покупателем счета свидетельствует о согласовании Сторонами Заказа и согласии Сторон с условиями поставки товаров (партии товара).

2.3. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по настоящему Договору осуществляется путем отгрузки данных товаров Покупателю в месте нахождения Продавца (выборка товаров) при условии нахождении Продавца на территории г. Белгорода.

При нахождении Продавца или его склада за пределами г. Белгорода, Продавец осуществляет поставку товаров (партий товаров) своими силами в место указанное Покупателем. При этом цена доставки входит в стоимость товара.

Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или) упаковке обычной для такого рода и вида товаров.

2.4. Отгрузка Покупателю заказанных им товаров (партий товаров) осуществляется по товарным накладным, составленным для целей настоящего Договора.

Датой отгрузки товаров (партии товаров) Покупателю будет являться дата соответствующей товарной накладной на данные товары.

Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации осуществляется по предъявлении представителем транспортной организации надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается квитанцией о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.

2.5. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должны быть проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему товаров каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров.

Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается уполномоченными представителями Сторон.

Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары, указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей товарной накладной.

Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о некомплектности, в течение 5 рабочих дней с даты подписания Покупателем соответствующей товарной накладной.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цены товаров согласовываются и фиксируются Сторонами ежеквартально в приложениях к договору . Срок фиксации цен на товары составляет три месяца (1 квартал).

3.2. Товары оплачиваются Покупателем по ценам, указанным в соответствующих товарных накладных на данные товары.

Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары (партии товаров) с отсрочкой платежа ежемесячно в срок до 10 числа месяца. Отсрочка платежа составляет от 30 до 40 календарных дней с даты окончания месяца, в котором была произведена поставка товара (партии товаров).

3.3. Оплата товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях Покупатель обязан указывать реквизиты оплачиваемых товарных накладных, счета и настоящего Договора.

3.4. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда цена товаров (партий товаров) выражена в долларах США, оплата производится в российских рублях по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленному Банком России на дату произведения оплаты.

3.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Поставщик имеет право:

а) приостановить поставку (передачу) товаров по настоящему Договору, в случае если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее поставленных (переданных) ему товаров по настоящему Договору.

4.3. Покупатель обязан:

а) принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

Прием заказанных Покупателем товаров осуществляется Покупателем не позднее 3-х рабочих дней с даты, согласованной Сторонами в Заказе.

4.4. Покупатель имеет право требовать предоставления Поставщиком информации о товарной номенклатуре (последнем Прейскуранте) Продавца.

4.5. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством РФ.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом Белгородской области .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и будет действовать до _____________________ г.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. При прекращении действия настоящего договора Покупатель не освобождается от своих обязательств по оплате поставленных (переданных) ему Поставщиком товаров (партий товаров), выплате причитающихся процентов и возмещению издержек, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и в приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Статья написана по материалам сайтов: obrazcidogovorov.ru, www.law.ru, ipps-online.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector