+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Договор поставки с отсрочкой платежа все тонкости 2019 год

Бланк документа «Примерная форма договора поставки с условием об отсрочке платежа» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

с условием об отсрочке платежа

г. _____________________ __» _____________ ______ г.

или личность, его реквизиты)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», и ___________________________________

(полное наименование организации, предприятия,

в лице _________________________________________________________________,

(должность руководителя, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

(указать документ, удостоверяющий полномочия

или личность, его реквизиты)

именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые Стороны,

заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный договором срок

Товары в собственность Покупателя для использования в

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,

семейным, домашним и иным подобным использованием, с отсрочкой оплаты,

установленной настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке,

1.3. Товарами по настоящему договору являются ____________________.

1.4. Поставщик обязуется поставлять указанные Товары с относящейся

к ним документацией.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передает Покупателю Товар в количестве и

ассортименте, указанными в Дополнительном соглашении к настоящему

договору, по каждой отдельно поставленной партии.

2.2. Поставщик передает Покупателю Товар, соответствующий

сертификату качества, предоставляемому Поставщиком на каждый тип товара,

с установленным сроком годности.

2.3. Поставщик передает Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей

его сохранность во время транспортировки, а также от воздействия

2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика о нарушении условий

настоящего договора, о количестве, качестве упаковки при приемке товара.

2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 2.4

настоящего договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично

от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего

количества Товара, замене несоответствующего условиям договора о качестве

или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или

о замене некомплектного Товара комплектным, об упаковке Товара.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка продукции осуществляется в срок, указанный в

Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленной продукции,

подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком

(вид транспорта, условия транспортировки)

3.4. При отгрузке Товаров Покупателю данные Товары должны быть

осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в

месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено

соответствие Товаров условиям настоящего договора, сведениям, указанным в

товарной накладной на данные Товары, а также количество, качество,

ассортимент и упаковка Товаров. При обнаружении недостатков во время

отгрузки Товаров, несоответствий условиям настоящего договора и

сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель

уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров

Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке

Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также

в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества,

качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в дополнительном

4. Стоимость и порядок расчетов

4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по

ценам, определенным Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся

неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Упаковка Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.3. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в

течение ______________________________ со дня поставки Товара Покупателю.

4.4. Оплата производится на основании счетов-фактур, выставленных

4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными

поручениями на расчетный счет Поставщика.

4.6. Датой оплаты считается дата __________________________________

(дата приема банком Покупателя платежных документов к исполнению,

поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика)

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю

с момента приемки Товара Покупателем или его представителем и подписания

Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к

Покупателю в момент _____________________________________________________

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставлять Покупателю Товары надлежащего качества, в

надлежащей упаковке, на условиях настоящего договора.

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю

6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.

6.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки,

предусмотренные настоящим договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За необоснованный отказ от приемки товара, за просрочку

выборки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере ______%

(_____________) стоимости отгруженного Товара.

7.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику

пени в размере ___% (_________________) от стоимости Товара за каждый

день просрочки платежа.

7.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше ___________

(_______________) дней Поставщик прекращает прием заказов от Покупателя и

приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до

погашения Покупателем задолженности.

7.4. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить

Покупателю штраф в размере ___% (___________) стоимости недопоставленного

Покупатель не несет ответственности при отказе от принятия Товара,

поставка которого просрочена на ____ (_________________) дней.

7.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если

нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со

стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и

т.п.), наличие которых должно быть подтверждено ________________________.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и действует до «__» __________ ______ г.

8.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. При прекращении действия настоящего договора Стороны не

освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся

процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или

ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной

форме и подписываются Сторонами.

8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в

связи с ним, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

8.6. Если же Стороны настоящего договора не придут к соглашению,

споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в

соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

9. Реквизиты и подписи Сторон

(наименование организации) (наименование организации)

(расчетный счет) (расчетный счет)

(наименование банка) (наименование банка)

(корреспондентский счет) (корреспондентский счет)

(наименование должности) (наименование должности)

«__» ______________ _________ г. «__» ______________ __________ г.

Содержание

Посмотреть документ в галерее:






Бланк документа «Договор купли продажи товара с отсрочкой платежа» относится к рубрике «Договор купли-продажи, договор контрактации». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

ДОГОВОР
купли-продажи товара с условием отсрочки платежа

г. __________________ «____»_________________ ____ г.
_____________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый далее «Продавец», в лице ____________________________________________,
действующий на основании ____________________________________________________
и _____________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый далее «Покупатель», в лице ___________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
действующий на основании ____________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает на условиях, предполагаемых данным Договором, Товар в ассортименте и по ценам согласно прилагаемой спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена единицы Товара устанавливается в размере: ________________________________
(сумма прописью)
за ______________________________________________________________.
2.2. Цены не включают стоимость транспортировки Товара.
2.3. Все расходы, включая таможенные сборы и пошлины, по заключению и выполнению настоящего Договора уплачиваются каждой Стороной на своей территории.
2.4. Стоимость Товара составляет _________________________________________.
(сумма прописью)

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата Товара производится банковским переводом в ____________________________.
3.2. Расчеты за все закупки будут производиться путем безналичной оплаты после получения Товара по мере его реализации, но не позднее ___ дней с момента его получения.
3.3. Возможна оплата до отгрузки в размере ___% от общей суммы договора.
3.4. В случае оплаты до отгрузки при невозможности поставить Товар Продавец обязуется осуществить возврат предоплаты в срок не позднее ___ дней от даты предоплаты.

4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Продавец гарантирует поставку всего Товара без произведенных дефектов. В случае наличия дефектов по вине завода-изготовителя будет произведена замена только бракованных элементов.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ОТГРУЗКИ

5.1. При произведенной оплате до отгрузки Продавец осуществляет отгрузку Товара Покупателю со склада в г. ________________ по истечении ___ недель после поступления денег на счет Продавца.
5.2. Отгрузка может быть произведена и раньше указанных сроков.
5.3. Поставка Товара осуществляется транспортом Покупателя.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного Договора.
6.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более ____ месяцев, каждая Сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Покупателем за не поставленный по настоящему Договору Товар, подлежат немедленному возвращению Покупателю.

7.1. Споры и разногласия, возникающие из данного Договора, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению
________________________________________________________________.
(наименование суда)

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действителен до _________________________________________________________________________.
(указание определенного момента)
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец ____________________________________________
Покупатель __________________________________________

  • Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Отсрочка платежа по договору поставки по закону распространяется только на продовольственные товары и алкогольную продукцию. В остальных случаях стороны устанавливают данное условие по совместной договоренности. В статье представлена ссылка на образец договора поставки товара с отсрочкой платежа, по которой его можно скачать .

Отсрочка платежа по договору поставки

Законодатель в п. 1 ст. 516 ГК РФ уточняет, что порядок оплаты, которому стороны должны следовать, устанавливается в тексте заключенного договора. Стороны вправе самостоятельно выбрать, каким образом она будет производиться: единовременным платежом, с рассрочкой или отсрочкой.

Договор поставки товара с отсрочкой платежа должен содержать в тексте указание на этот факт. При этом нужно прописать условие о сроке отсрочки. Относительно отсрочки платежа по продовольственным товарам существует четкое правило: она не должна превышать следующие сроки, которые отсчитываются со дня получения продавцом товара:

  • 8 дней — для продукции, срок годности которой 8 дней;
  • 25 дней — дня продукции, срок годности которой от 10 до 30 дней;
  • 40 дней — для продукции, срок годности которой более 30 суток, и для алкоголя.

Это правило вступило в силу с 01.01.2017 (ранее сроки были больше) и закреплено в ст. 9 закона «Об основах…» от 28.12.2009 № 381-ФЗ.

При отсрочке платежа товар находится в залоге, согласно положениям п. 5 ст. 488 ГК РФ, если иное не указано в договоре поставки. Это правило является некой гарантией для продавца в случае неоплаты товара покупателем. Если же продукция вообще не будет оплачена, то поставщик имеет первоочередное право на обращение взыскания на эту вещь.

Ниже рассмотрим вопрос об отсрочке платежа на примере конкретного договора поставки.

Договор поставки с отсрочкой платежа: внесение сведений об отсрочке и образец договора, который можно скачать

Пункт об отсрочке платежей в соглашении о поставке может быть включен как в текст договора, так и в текст допсоглашения к нему (если стороны решили изменить условия оплаты после подписания основного договора). Вне зависимости от способа закрепления условия, оно должно базироваться на следующих принципах:

  • указание количества дней, по истечении которых должна быть произведена оплата;
  • указание на обстоятельство, с которого будет начинаться время отсрочки оплаты.

Например, пункт об отсрочке может выглядеть следующим образом: «Отсрочка оплаты в размере 100% составляет 30 рабочих дней со дня поступления товара на склад покупателя».

Договор поставки с отсрочкой платежа — образец можно скачать на нашем сайте.

Отличие договора поставки с рассрочкой платежа от договора с отсрочкой уплаты

Несмотря на то что законодатель допускает возможность использования отсрочки и рассрочки платежа в договоре поставки, это два разных термина.

Отсрочка платежа заключается в том, что стороны договариваются о переносе оплаты товара на конкретный срок, который должен быть согласован участниками договора (например, на месяц, неделю и т. д.).

Рассрочка платежа заключается в том, что общая сумма, которую покупатель должен передать за полученную продукцию, делится на несколько частей и передается постепенно. То есть происходит так называемое растягивание платежа.

В ст. 508 ГК РФ законодатель допускает вариант передачи продукции отдельными партиями. В этом случае стороны должны заранее договориться о графике поставки. В случае если в тексте соглашения график не прописан, то товар привозится равными частями ежемесячно.

Соответственно можно изменить и условие об оплате поставленной продукции — денежные средства могут перечисляться по факту поставки каждой партии. Данный вариант не будет относиться к отсрочке платежа, так как стороны не договариваются о том, чтобы отложить оплату приобретенной продукции. Как правило, такой вариант используется в том случае, если, например, у покупателя нет места для хранения большой партии товаров в определенных условиях.

Образец договора можно скачать на нашем сайте.

Таким образом, отсрочка платежа по договору поставки допускается законодателем. В обязанности сторон входит указание в договоре не только сроков отсрочки, но и порядка их исчисления.

Поиск по разделам

Приложение № 3 для

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №_______

г. Екатеринбург «____» _____________ 2013 г.

Закрытое акционерное общество «___________», в лице заместителя коммерческого директора по продажам ___________________., действующего на основании Доверенности № ___ от ___ января 2013 г., именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и_________________________________________ __________________________________, в лице_____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю сантехническую продукцию (далее по тексту — продукция), с условием рассрочки платежа, а Покупатель обязуется принять продукцию и оплатить ее стоимость.

Это интересно:  2019 год

1.2. Наименование продукции, ее количество, стоимость и сроки поставки предварительно согласовываются сторонами в Спецификациях (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора).

1.3. Качество поставляемой продукции и гарантийный срок определяются требованиям ГОСТ, ТУ.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И РАСЧЕТА

2.1. Продукция отгружается по представленным Покупателем отгрузочным реквизитам железнодорожным или автомобильным транспортом либо на условиях самовывоза со склада Поставщика. Способ поставки согласовывается сторонами в Спецификациях.

2.2. При отгрузке товара ж/д или авто транспортом, цена товара включает стоимость товара, тары, упаковки, а также расходы по транспортировке товара до места назначения.

2.3. Поставка продукции по настоящему договору осуществляется в кредит. Оплата Покупателем 100 % стоимости каждой отдельной партии продукции, поставленной Поставщиком производится с отсрочкой в ____ календарных дней с момента перехода права собственности в соответствии с п.3.2. настоящего договора.

2.4. Общая стоимость поставляемой Покупателю в кредит продукции (лимит кредитования) устанавливается в размере _________ (______________________________________________________) .

2.5. В течение срока, предусмотренного п.2.3. настоящего договора, проценты на сумму продукции поставленной Покупателю в кредит, не начисляются.

2.6. В случае, если стоимость заказанной Покупателем продукции превышает лимит кредитования, то стоимость продукции, превышающая глубину кредитования должна быть оплачена Покупателем на условии 100 % предварительной оплаты.

2.7. Вне зависимости от срока, на который предоставляется отсрочка платежа, все взаиморасчеты за поставленные в текущем году партии продукции должны быть завершены до последнего рабочего дня текущего календарного года.

2.8. Расчеты, за поставляемую по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по соглашению сторон возможна иная форма расчетов, не противоречащая действующему законодательству РФ.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Приемка продукции по качеству и количеству производится в соответствии с инструкциями № П-6, П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при СМ СССР от 15 июня 1965 г., 25 апреля 1966 г. с дополнениями и изменениями.

3.2. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Покупателю с момента приемки продукции представителем Покупателя при самовывозе либо сдачи её первому перевозчику для доставки Покупателю.

3.3. Норма естественной убыли для керамических и эмалированных санитарно-технических приборов при транспортировке Товара железнодорожным или автомобильным транспортом составляет 1,8 (Одна целая восемь десятых) % от общего количества Товара.

4.1. В случае нарушения сроков оплаты любой партии поставленной по настоящему договору продукции, предусмотренных п.2.3. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику по письменному требованию последнего неустойку в размере 0,5 % от стоимости поставленной, но неоплаченной продукции за каждый день просрочки платежа.

4.2. Все споры по настоящему договору или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения соглашения спор передается на разрешение Арбитражного суда Свердловской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2006 года.

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон

5.4. Стороны договорились, что документы, переданные посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, согласно ст. 434 ГК РФ имеют юридическую силу, с последующим обменом оригиналами.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Отсрочка платежа по договору поставки по закону

Вопросы отсрочки платежа по договору поставки товара представляют интерес для покупателя. Остановимся на том, возможна ли отсрочка на основании закона.

Торговая деятельность, под которой понимается предпринимательство, связанное с приобретением и продажей товаров, регулируется законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ. Согласно ч. 7 ст. 9 данного закона, период оплаты по договорам поставки продовольствия привязан к срокам годности. Возможность отсрочки установлена также в ст. 20 закона «Об энергосбережении» от 23.11.2009 № 261-ФЗ.

Скачать образец договора поставки товара с рассрочкой платежа

Договор поставки может предусматривать и иной вид отсрочки — отсрочки в поставке товара, что предполагает предварительную оплату и является выгодным для поставщика. Образец договора поставки с отсрочкой поставки товара можно скачать по ссылке: Договор поставки товара с отсрочкой поставки — образец .

Возвращаясь к рассматриваемой поставке на условиях отсрочки в оплате, обращаем внимание, что образец договора поставки с отсрочкой платежа можно скачатьпо ссылке: Договор поставки товара с отсрочкой платежа — образец .

При этом необходимо учитывать следующие нюансы:

  • исчисление сроков оплаты при поставке продовольствия, установленных законом № 381-ФЗ, производится с момента фактической поставки, также с указанной даты поставщику предоставляются 3 рабочих дня для вручения всех необходимых документов на товар (ч. 8 ст. 9 закона № 381-ФЗ);
  • рассрочка может не только изначально закрепляться в договоре, но и быть определена сторонами в дальнейшем посредством заключения дополнительного соглашения о рассрочке к договору;
  • существенное нарушение покупателем условий договора и (или) дополнительных соглашений к нему об отсрочке платежей влечет расторжение как основного документа, так и положений об отсрочке, а также взыскание сумм задолженности (постановление 9-го арбитражного апелляционного суда от 19.07.2016 № 09АП-23855/2016 по делу № А40-240221/15).

Итак, стороны договора поставки могут установить рассрочку платежа. Сделать это можно как в тексте основного соглашения, так и в дополнительных соглашениях к нему. При этом закрепление рассрочки ставит вопрос о товарном или коммерческом кредите и начислении соответствующих процентов. Законодательством установлены особенности в определении периода, на который может продлеваться внесение платежа с момента поставки. Помимо отсрочки в платеже, стороны также свободны установить отсрочку поставки товара, что предполагает проведение предварительной оплаты. Для оформления рассмотренных отношений можно использовать формы документов, представленные в настоящей статье.

Договор поставки на условиях отсрочки платежа

Вопрос-ответ по теме

Вопрос

Допустимо ли заключить договор поставки на условиях отсрочки платежа в 365 дней?

Ответ

Однако для покупателя такая отсрочка может быть не совсем выгодной, поскольку поставщик (кредитор) может начислить на сумму обязательства проценты (см. рекомендацию Выгоды и риски отсрочки платежа для поставщика (подрядчика) в обосновании).

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

«Изначально отсрочка и рассрочка платежа невыгодны для поставщика (подрядчика). Оплата поступает уже после того, как он передал товар (выполнил работы, оказал услуги). Поэтому при отсрочке (рассрочке) у поставщика (подрядчика) возникает риск не получить денежные средства и риск в будущем участвовать в судебном споре с контрагентом. В связи с этим до заключения договора нужно особенно тщательно проверить покупателя (заказчика), чтобы в будущем не столкнуться с невозможностью фактически взыскать и получить денежные средства от контрагента.*

В то же время поставщик (подрядчик) может компенсировать неблагоприятные последствия, которые возникают при передаче товара (выполнении работ) с условием об отсрочке (рассрочке) оплаты. Дело в том, что отсрочку или рассрочку можно предоставить не безвозмездно, а за определенную плату. Иначе говоря, покупатель (заказчик) должен будет заплатить за товар (работу, услугу) больше, чем он заплатил бы без условия об отсрочке (рассрочке) платежа.

Во многом именно от юриста организации-поставщика (подрядчика) зависит, будут ли в договоре в полной мере защищены интересы поставщика (подрядчика) при предоставлении покупателю (заказчику) отсрочки (рассрочка) платежа».

Договор поставки товара с отсрочкой платежа – Договор поставки с отсрочкой платежа

Договор поставки с отсрочкой платежа

Договор поставки с отсрочкой
платежа

г. _______ «___» __________ 200_ г.

_____________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
Генерального директора _______________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора
______________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе и по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять (передавать)
товары в собственность Покупателя с отсрочкой их оплаты в соответствии
со спецификациями (накладными), а Покупатель обязуется принимать и
оплачивать эти товары в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Товарами по настоящему Договору является ____________.

1.3. Риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения
поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на
Покупателя с момента фактической передачи товаров Покупателю и
утверждения (подписания) Покупателем соответствующих накладных.

При передаче товаров назначенной Покупателем транспортной организации
риск случайной гибели (утраты, пропажи) или случайного повреждения
поставляемых (передаваемых) по настоящему Договору товаров переходит на
Покупателя с момента предоставления товара в распоряжение транспортной
организации.

1.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемых товаров в
течение гарантийного срока, установленного в Гарантийных талонах на
поставляемые (передаваемые) по настоящему Договору товары.

1.5. Гарантийный ремонт и обслуживание товаров производится в сервисных
центрах, сертифицированных производителями поставляемых товаров.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ.

2.1. Поставщик поставляет (передает) товары Покупателю отдельными
партиями на основании Заказов (заявок) Покупателя. Покупатель заказывает
необходимые ему товары (партии товаров) из товарной номенклатуры (по
последнему Прейскуранту) Продавца в соответствии с п.1.2. настоящего
Договора.

Под партией товаров в настоящем Договоре понимается количество (объем) и
номенклатура товаров, одновременно отгружаемых Покупателю.

2.2. Заказ на каждую партию товаров оформляется Покупателем в
произвольной письменной форме и направляется в адрес Поставщика
посредством факсимильной либо электронной связи.

Поставщик, в соответствии с полученным от Покупателя Заказом, оформляет
счет и передает его в адрес Покупателя по факсимильной или электронной
связи.

Покупатель акцептует (утверждает) полученный счет Поставщика оттиском
своей печати и подписью уполномоченного лица Покупателя. Акцептованный
(утвержденный) Покупателем счет передается Поставщику по факсимильной
или электронной связи и является неотъемлемой частью настоящего
Договора. Получение Поставщиком утвержденного Покупателем счета
свидетельствует о согласовании Сторонами Заказа и согласии Сторон с
условиями поставки товаров (партии товара).

2.3. Поставка (передача) Покупателю товаров (партий товаров) по
настоящему Договору осуществляется путем отгрузки данных товаров
Покупателю в месте нахождения Продавца (выборка товаров).

Товары отгружаются Покупателю в стандартной заводской таре и (или)
упаковке обычной для такого рода и вида товаров.

2.4. Отгрузка Покупателю заказанных им товаров (партий товаров)
осуществляется по товарным накладным, составленным для целей настоящего
Договора.

Датой отгрузки товаров (партии товаров) Покупателю будет являться дата
соответствующей товарной накладной на данные товары.

Отгрузка товаров назначенной Покупателем транспортной организации
осуществляется по предъявлении представителем транспортной организации
надлежащим образом оформленной доверенности и подтверждается квитанцией
о приеме груза к перевозке и/или товарно-транспортной накладной.

2.5. При отгрузке Поставщиком товаров Покупателю данные товары должны
быть осмотрены Покупателем (уполномоченным доверенностью представителем
Покупателя) в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должны быть
проверены соответствие товаров условиям настоящего Договора, сведениям,
указанным в товарной накладной на данные товары, а также ассортимент и
тара (упаковка) товаров. При обнаружении Покупателем (уполномоченным
доверенностью представителем Покупателя) во время отгрузки ему товаров
каких-либо недостатков в данных товарах, несоответствий условиям
настоящего Договора и сведениям, указанным в товарной накладной на
данные товары, Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика,
составляя при возврате части товаров Поставщику Акт о возврате товаров.

Акт о возврате товаров оформляется в письменном виде и утверждается
уполномоченными представителями Сторон.

Если иное не оговорено Сторонами в Акте о возврате товаров, подписанием
соответствующей товарной накладной Покупатель признает, что товары,
указанные в данной накладной, их тара (упаковка) были в исправном
состоянии в момент отгрузки данных товаров Покупателю, и что
наименование, ассортимент и количество этих товаров соответствовали
Заказу (заявке) Покупателя и сведениям, указанным в соответствующей
товарной накладной.

Претензии по комплектности принимаются Поставщиком на основании Акта о
некомплектности, в течение _______ рабочих дней с даты подписания
Покупателем соответствующей товарной накладной.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цены товаров согласовываются и указываются Сторонами в товарных
накладных.

3.2. Товары оплачиваются Покупателем по ценам, указанным в
соответствующих товарных накладных на данные товары.

Покупатель оплачивает поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары
(партии товаров) в течение _______ ( _________ ) рабочих дней, считая с
момента (даты) отгрузки ему данных товаров (партий товаров) Поставщиком.

Максимальная сумма, на которую Поставщиком предоставляется отсрочка
платежа, не может превышать денежную сумму, эквивалентную ___________
долларов США, рассчитываемую по официальному курсу российского рубля к
доллару США, установленному Банком России на дату заключения настоящего
Договора, плюс _______ %.

Вне зависимости от предоставленной Поставщиком отсрочки платежа,
Покупатель обязан оплатить все поставленные (переданные) ему Поставщиком
товары до конца календарного года (полностью погасить сумму
образовавшейся в течение календарного года задолженности до _______г.)

3.3. Указанная в п.3.2. настоящего Договора максимальная сумма, на
которую Поставщиком предоставляется отсрочка платежа, может быть
изменена Поставщиком в одностороннем порядке. О состоявшемся изменении
максимальной суммы отсрочки платежа Поставщик уведомляет Покупателя в
письменной форме.

3.4. Оплата товаров производится в безналичном порядке платежными
поручениями на расчетный счет Поставщика. В платежных поручениях
Покупатель обязан указывать реквизиты оплачиваемых товарных накладных,
счета и настоящего Договора.

3.5. При наличии у Покупателя задолженности по оплате нескольких
товарных накладных, первой оплачиваются товарные накладные, выписанные
ранней датой. При этом Поставщик вправе относить платежи, совершённые
Покупателем с нарушением условий настоящего Договора, по собственному
усмотрению, независимо от основания платежа, указанного Покупателем в
платёжных поручениях.

3.6. Оплата товаров производится в российских рублях. В случаях, когда
цена товаров (партий товаров) выражена в долларах США, оплата
производится в российских рублях по официальному курсу российского рубля
к доллару США, установленному Банком России на дату произведения
платежа, плюс _______ %.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН.

4.1. Поставщик обязан поставлять (передавать) товары надлежащего
качества и в порядке, определяемом условиями настоящего Договора.

4.2. Поставщик имеет право:

а) приостановить поставку (передачу) товаров по настоящему Договору, в
случае если Покупателем не будут выполнены обязательства по оплате ранее
поставленных (переданных) ему товаров по настоящему Договору.

б) приостановить поставку товаров по настоящему Договору и (или)
отказаться от исполнения настоящего договора (расторгнуть договор) в
одностороннем порядке, в случае если:

· имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что Покупатель не
сможет выполнять обязанность по оплате поставляемых (передаваемых) ему
товаров по настоящему Договору;

· сведения и информация, справки и документы, предоставленные
Покупателем (представителем Покупателя) Поставщику в соответствии с
настоящим Договором или для целей настоящего Договора, оказались
недостоверными;

в) уступить право денежного требования к Покупателю, возникшее у него по
настоящему Договору, третьей стороне, письменно уведомив об уступке
Покупателя.

4.3. Покупатель обязан:

а) принимать и оплачивать товары в порядке, определяемом условиями
настоящего Договора.

б) оплачивать поставляемые (передаваемые) ему Поставщиком товары в
полном объеме и в срок указанные в п.3.2. настоящего Договора.

в) совершать все необходимые действия, обеспечивающие принятие и оплату
товаров поставляемых (передаваемых) ему по настоящему Договору.

Прием заказанных Покупателем товаров осуществляется Покупателем не
позднее 3-х рабочих дней с даты, согласованной Сторонами в Заказе.

г) полностью оплатить все поставленные (переданные) ему Поставщиком
товары до конца календарного года.

Исполнение Покупателем обязанности по погашению задолженности до конца
календарного года (до _______г.) оформляется Актом сверки
взаиморасчетов, подлежащим утверждению Сторонами не позднее _______г.

4.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства оплатить
поставленные (переданные) ему товары по настоящему Договору и (или) в
случае не полного исполнения Покупателем данного обязательства,
Покупатель обязан выплачивать Поставщику штрафную неустойку в размере
_______ % от стоимости неоплаченных в срок (ненадлежащим образом
оплаченных) товаров. Указанная неустойка выплачивается за каждый день
просрочки Покупателем исполнения денежного обязательства.

4.5. Покупатель имеет право требовать предоставления Поставщиком
информации о товарной номенклатуре (последнем Прейскуранте) Продавца.

4.6. Стороны настоящего Договора имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.

Это интересно:  Время звонков коллекторов новый закон 2019 год

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
Договора или в связи с ним, будут решаться путем проведения переговоров
между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны настоящего Договора не придут к соглашению,
споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. _______ в
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и будет действовать до _____________________ г.

6.2. Договор прекращает свое действие досрочно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. При прекращении действия настоящего договора Покупатель не
освобождается от своих обязательств по оплате поставленных (переданных)
ему Поставщиком товаров (партий товаров), выплате причитающихся
процентов и возмещению издержек, которые могут возникнуть у Поставщика в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих
обязательств по настоящему Договору.

7.2. Сторона настоящего Договора, меняющая свой юридический, фактический
и (или) почтовый адрес, а также платежные реквизиты, должна сообщить об
этом другой Стороне настоящего Договора в течение пяти календарных дней
с момента изменения указанных адресов и (или) реквизитов.

7.3. По взаимному соглашению Стороны могут внести в настоящий Договор и
в приложения к нему необходимые дополнения либо изменения, которые будут
действительны, если оформлены в письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор поставки с условием об отсрочке платежа, 2018, 2019 — Договор поставки товаров, продукции — Образцы и бланки договоров

Договор поставки

с условием об отсрочке платежа

(Полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя), в лице (должность руководителя, Ф. И. О.), действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты), именуемое в дальнейшем «Поставщик», и (полное наименование организации, предприятия, индивидуального предпринимателя), в лице (должность руководителя, Ф. И. О.), действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия или личность, его реквизиты), именуемое в дальнейшем «Покупатель», а вместе именуемые Стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить в обусловленный договором срок Товары в собственность Покупателя для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, с отсрочкой оплаты, установленной настоящим договором.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, предусмотренном договором.

1.3. Товарами по настоящему договору являются ____________.

1.4. Поставщик обязуется поставлять указанные Товары с относящейся к ним документацией.

2. Качество, ассортимент, количество, упаковка поставляемого товара

2.1. Поставщик передаёт Покупателю Товар в количестве и ассортименте, указанными в Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно поставленной партии.

2.2. Поставщик передаёт Покупателю Товар, соответствующий сертификату качества, предоставляемому Поставщиком на каждый тип товара, с установленным сроком годности.

2.3. Поставщик передаёт Покупателю Товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность во время транспортировки, а также от воздействия атмосферных явлений.

2.4. Покупатель обязуется известить Поставщика о нарушении условий настоящего договора, о количестве, качестве упаковки при приёмке товара.

2.5. В случае невыполнения правила, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего договора, Поставщик вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения требований Покупателя о передаче ему недостающего количества Товара, замене несоответствующего условиям договора о качестве или ассортименте, об устранении недостатков Товара, о доукомплектации или о замене некомплектного Товара комплектным, об упаковке Товара.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка продукции осуществляется в срок, указанный в Дополнительном соглашении к настоящему договору, по каждой отдельно поставляемой партии.

3.2. В случае недопоставки количество недопоставленной продукции, подлежит допоставке со следующей партией.

3.3. Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком (вид транспорта, условия транспортировки).

3.4. При отгрузке Товаров Покупателю данные Товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе Покупателем должно быть проверено соответствие Товаров условиям настоящего договора, сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товаров. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товаров, несоответствий условиям настоящего договора и сведениям, указанным в товарной накладной на данные Товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.

3.5. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также в результате приёмки Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки товара, указанного в дополнительном соглашении.

4. Стоимость и порядок расчётов

4.1. Поставляемый по настоящему договору Товар оплачивается по ценам, определённым Сторонами в Дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Упаковка Товара включена в стоимость поставляемой продукции.

4.3. Оплата каждой поставленной партии производится Покупателем в течение (указать период) со дня поставки Товара Покупателю.

4.4. Оплата производится на основании счетов-фактур, выставленных Поставщиком.

4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платёжными поручениями на расчётный счёт Поставщика.

4.6. Датой оплаты считается дата (дата приёма банком Покупателя платёжных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика).

5. Переход права собственности

5.1. Риск случайной гибели или порчи Товара переходит к Покупателю с момента приёмки Товара Покупателем или его представителем и подписания Сторонами товарно-транспортных накладных.

5.2. Право собственности на поставленные Товары переходит к Покупателю в момент ____________.

6. Обязанности Сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставлять Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего договора.

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую документацию.

6.1.3. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.

6.2. Покупатель обязан:

6.2.1. Обеспечить своевременную приёмку поставленных Товаров.

6.2.2. Произвести оплату Товаров в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

7. Ответственность Сторон

7.1. За необоснованный отказ от приёмки товара, за просрочку выборки товара Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере _____ % (____________) стоимости отгружённого Товара.

7.2. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере _____ % (____________) от стоимости Товара за каждый день просрочки платежа.

7.3. При просрочке оплаты за полученную продукцию свыше _____ (____________) дней Поставщик прекращает приём заказов от Покупателя и приостанавливает исполнение своих обязательств по настоящему договору до погашения Покупателем задолженности.

7.4. В случае просрочки поставки товара Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере _____ % (____________) стоимости недопоставленного Товара.

Покупатель не несёт ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на _____ (____________) дней.

7.5. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, военными действиями правительственных органов и т.п.), наличие которых должно быть подтверждено ____________.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»________ 20__г.

8.2. Договор прекращает своё действие досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.3. При прекращении действия настоящего договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.4. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

8.5. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, Стороны будут стремиться решать путём переговоров.

8.6. Если же Стороны настоящего договора не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат рассмотрению Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.8. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

9. Реквизиты и подписи Сторон

(наименование организации)

(расчётный счёт)

(наименование банка)

(корреспондентский счёт)

(наименование должности)

(наименование организации)

(расчётный счёт)

(наименование банка)

(корреспондентский счёт)

(наименование должности)

Отсрочка платежа по закону в договоре поставки товара

Отсрочка платежа по договору поставки по закону распространяется только на продовольственные товары и алкогольную продукцию. В остальных случаях стороны устанавливают данное условие по совместной договоренности. В статье представлена ссылка на образец договора поставки товара с отсрочкой платежа, по которой его можно скачать.

Отсрочка платежа по договору поставки

Договор поставки с отсрочкой платежа: внесение сведений об отсрочке и образец договора, который можно скачать

Отличие договора поставки с рассрочкой платежа от договора с отсрочкой уплаты

Образец договора поставки товара с отсрочкой поставки товара

Отсрочка платежа по договору поставки

Законодатель в п. 1 ст. 516 ГК РФ уточняет, что порядок оплаты, которому стороны должны следовать, устанавливается в тексте заключенного договора. Стороны вправе самостоятельно выбрать, каким образом она будет производиться: единовременным платежом, с рассрочкой или отсрочкой.

Договор поставки товара с отсрочкой платежа должен содержать в тексте указание на этот факт. При этом нужно прописать условие о сроке отсрочки. Относительно отсрочки платежа по продовольственным товарам существует четкое правило: она не должна превышать следующие сроки, которые отсчитываются со дня получения продавцом товара:

    8 дней — для продукции, срок годности которой 8 дней;

25 дней — дня продукции, срок годности которой от 10 до 30 дней;

40 дней — для продукции, срок годности которой более 30 суток, и для алкоголя.

Это правило вступило в силу с 01.01.2017 (ранее сроки были больше) и закреплено в ст. 9 закона «Об основах…» от 28.12.2009 № 381-ФЗ.

При отсрочке платежа товар находится в залоге, согласно положениям п. 5 ст. 488 ГК РФ, если иное не указано в договоре поставки. Это правило является некой гарантией для продавца в случае неоплаты товара покупателем. Если же продукция вообще не будет оплачена, то поставщик имеет первоочередное право на обращение взыскания на эту вещь.

Ниже рассмотрим вопрос об отсрочке платежа на примере конкретного договора поставки.

Договор поставки с отсрочкой платежа: внесение сведений об отсрочке и образец договора, который можно скачать

Пункт об отсрочке платежей в соглашении о поставке может быть включен как в текст договора, так и в текст допсоглашения к нему (если стороны решили изменить условия оплаты после подписания основного договора). Вне зависимости от способа закрепления условия, оно должно базироваться на следующих принципах:

    указание количества дней, по истечении которых должна быть произведена оплата;

указание на обстоятельство, с которого будет начинаться время отсрочки оплаты.

Например, пункт об отсрочке может выглядеть следующим образом: «Отсрочка оплаты в размере 100% составляет 30 рабочих дней со дня поступления товара на склад покупателя».

Подписывайтесь на наш бухгалтерский канал Яндекс.Дзен

Договор поставки с отсрочкой платежа — образец можно скачать на нашем сайте.

Скачать образец

Отличие договора поставки с рассрочкой платежа от договора с отсрочкой уплаты

Несмотря на то что законодатель допускает возможность использования отсрочки и рассрочки платежа в договоре поставки, это два разных термина.

Отсрочка платежа заключается в том, что стороны договариваются о переносе оплаты товара на конкретный срок, который должен быть согласован участниками договора (например, на месяц, неделю и т. д.).

Рассрочка платежа заключается в том, что общая сумма, которую покупатель должен передать за полученную продукцию, делится на несколько частей и передается постепенно. То есть происходит так называемое растягивание платежа.

Образец договора поставки товара с отсрочкой поставки товара

В ст. 508 ГК РФ законодатель допускает вариант передачи продукции отдельными партиями. В этом случае стороны должны заранее договориться о графике поставки. В случае если в тексте соглашения график не прописан, то товар привозится равными частями ежемесячно.

Соответственно можно изменить и условие об оплате поставленной продукции — денежные средства могут перечисляться по факту поставки каждой партии. Данный вариант не будет относиться к отсрочке платежа, так как стороны не договариваются о том, чтобы отложить оплату приобретенной продукции. Как правило, такой вариант используется в том случае, если, например, у покупателя нет места для хранения большой партии товаров в определенных условиях.

Образец договора можно скачать на нашем сайте.

Скачать образец

Таким образом, отсрочка платежа по договору поставки допускается законодателем. В обязанности сторон входит указание в договоре не только сроков отсрочки, но и порядка их исчисления.

Договор поставки с отсрочкой платежа в 2018 году

Отсрочка платежа по соглашению поставки по закону распространяется только на продовольственные товары и алкоголь.

В остальных случаях стороны определяют данное условие по совместной договоренности. Соответственно с ГК России и другими нормативными актами нужно составлять специальный договор на поставку продукции.

Причем этот документ не имеет установленного на уровне законодательства формата. Но он должен включать в себя широкий ряд важных моментов. В первую очередь это относится к платежу по соглашению.

Важные аспекты

На поставку определенного товара всегда требуется составление договора, договор называется «договор поставки».

Гражданский Кодекс полностью регулирует данный процесс. Существует много нюансов, которые предусмотрены при данном процессе.

В договоре обязательно имеется пункт, который посвящается оплате поставки, и не редко сторона продавца делает уступки покупателю, а именно с отсрочкой платежа на некоторый период.

Сумма отсрочки за товар может быть разного размера, это может варьироваться от 0% и до 100% стоимости, все зависит от самой продукции и договоренности.

Необходимо помнить, что все данные проговоренные пункты должны быть зафиксированы в договоре. Что же дает этот договор, и какая его роль будет во взаимоотношениях между двумя сторонами:

  1. Описывает различные моменты в процессе поставки продукции.
  2. Устанавливается шаги оплаты за товар.
  3. Прописывается права и обязанности обеих сторон.
  4. Описывается решение спорных проблем.

Последний пункт описывает тот случай, когда между сторонами возникают конфликты.

Оспорить вопросы можно в судебном порядке или другими контролирующими органами. Естественно должен быть правильно создан договор, иначе его будут считать недействительным.

Необходимые термины

Договор поставки представляет собой документ, с помощью которого покупатель и продавец официально оговаривают условия по качеству, количеству и оплате товара.

Также, в таких договорах часто учитывают возможные форс-мажорные ситуации, размеры неустойки, ситуации, при которых договор может считаться разорванным и т.п.

Если говорить об особом виде договора с отсрочкой платежа, он практически не отличается от стандартной формы.

Договор с отсрочкой бывает 3 видов:

  1. С начислением процентов.
  2. С увеличением стоимости товара.
  3. Оплата процентов при задолженности.

Разница в них и так очевидна, сделка может требовать оплаты только за купленный и оставленный товар или с учетом процентов в зависимости от срока, и за каждый день просрочки.

Причина возникновения

Причины, по которым покупателю необходима отсрочка платежа всегда разная, про причину возникновения не обязательно прописывать в договоре.

Самые частые причины, по которым происходит такой процесс взаимодействия такие:

  1. Трудно получить прибыль от продукции в связи с тем, что реализация товара в медленном темпе.
  2. Особый случай, и сам формат оформления договора в конкретном случае.
  3. Взаимодействие между сторонами в таком формате.

Основные вопросы всегда оговариваются между сторонами, и если это не противоречит закону, то пункты прописываются в договоре.

Правовая база

Особенности составления соглашения регулируются Гражданским Кодексом России:

Статья №488 ГК РФ Регулирует данный процесс кредитно – хозяйственных отношений
Статья №328 ГК Говорит о том, что в договоре должно указываться о встречном исполнение обязательств между сторонами
№450 ГК Данная статья говорит о том, что любые изменения в договоре возможны, только при согласии обеих сторон
Ст. №203 ГК Говорит о том, что договор имеет юридическую силу, только если он составлен строго с законодательными нормами
Важным моментом является то Что данное соглашение должно быть составлено в письменном виде, о чем говорит ст. №161 ГК РФ
Это интересно:  Иск о признании сделки кабальной 2019 год

Права и обязанности обеих сторон прописаны в ст. №513 – 515 ГК РФ, здесь можно уточнить, что права и обязанности стороны могут сами выбрать, но так же фиксировать это в договоре.

Оформление образца договора поставки с отсрочкой платежа в 2017 году

Чтобы договор с отсрочкой платежа имел свою юридическую силу, необходимо знать, как прописать отсрочку платежа в договоре поставки, и в каком подпункте это указывать. Бланк договора поставки с отсрочкой платежа можно скачать здесь.

А после составляется договор новый между сторонами, основные вопросы, которые должны быть рассмотрены между сторонами такие:

  1. Упоминание к соглашению.
  2. Максимальная сумма отсрочки.
  3. Доставка стройматериалов.
  4. При доставке оборудования.
  5. И при поставке товара.

Существенные условия

Гражданский Кодекс РФ указывает на то, что существенными условиями договора о поставке является сроки исполнения, а так же предмет договора.

Для того чтобы было прописано предмет договора, необходимо прописать название товара, а так же его количество, так указывает ст. 455 ГК.

При отсрочке платежа к договору прикрепляют такой документ, название которого, спецификация, в нем прописывается название товара, и в каком количестве, а так же график платежей, если оно предусмотрено.

Второе существенное условие – это сроки доставки. Данный договор на доставку может быть заключен как на один раз поставки, так и на несколько лет сотрудничества.

Видео: как работать с отсрочкой платежа, если Вы еще не ООО

При поставке на несколько раз/лет, стороны должны составить график поставки, а так же график платежей, при поставке с отсрочкой оплаты.

По закону нет определенного срока отсрочки, в данном соглашении стороны сами принимают решение, а так же приписывают это в договоре.

При досрочном погашении, а так же раннем поставки, должны происходить соглашения между сторонами.

Упоминание в соглашении

В целом, договор об отсрочки платежа будет выглядеть таким образцом:

Шапка договора В шапке прописываются ответственные стороны, между которыми будет происходить процесс, а так же данные сторон
Предмет соглашения В этом пункте описано сам процесс действий по данному договору
Цена товара и сроки расчетов В данном пункте прописываются, какая будет стоимость товара, каким образом покупатель будет перечислять средства продавцу на счет (безналичным путем, наличным), а так же в данном пункте прописываются от отсрочки платежа и на какой период
Получение товара Здесь стороны прописывают свою договоренность о том, как будет доставлен товар в надлежащее место
Ответственность сторон Прописывается иные соглашения, а так же какая существует ответственность стороны при неисполнении пунктов договора
Форс-мажорные обстоятельства Прописываются моменты, за которые стороны не несут ответственности при наступлении непредвиденных обстоятельств
Разрешение споров Прописывается пути разрешения конфликтов
Срок действия соглашения В данном пункте прописывается, до какого периода действует договор, а так же какие причины могут быть для прекращения договора

Доставка строительных материалов

Потребность в отсрочке на покупку строительных материалов возникает очень часто, поэтому предприниматели вынуждены идти на переплату, хотя бывают и такие сделки, когда удается платить только за купленные материалы.

При заключении такого договора должны учитываться следующие условия:

Поставщик в лице продавца Обязуется доставить выбранные строительные материалы покупателю в указанные сроки
Покупатель обязуется получить товар И оплатить его согласно условиям и дате договора отсрочки

Кроме возможных процентов за отсрочку, продавец должен указать в документе дополнительные расходы, которые он понесет при погрузке и транспортировке товара.

Имеется в виду тара, и стоимость доставки. Цена товара и другие виды расходов указываются в спецификации.

Также, в этом разделе указывается:

  1. Способ оплаты за товар.
  2. Сроки доставки.
  3. Дата, которая будет считаться совершением сделки.

В договоре также указывается, каким образом должен поставляться товар. Обычно это несколько партий, которые могут быть разбиты по временным рамкам.

Поставщик может договориться с продавцом, чтобы по возможности доставлять товар раньше указанного срока, если это удобно.

Отсрочка платежа должна указываться в пункте Цена договора и порядок расчетов. Здесь стороны должны прийти к одному мнению о виде отсрочки, и указать дату, которая будет обязывать покупателя оплатить поставку.

После этого, стороны подписывают договор, и в указанные сроки покупатель получает товар. При получении, он должен проверить товар на совпадение со спецификацией.

При поставке товара

Согласно договору поставке с отсрочкой платежа, стороны должны составить документ, с указанием вида отсрочки, которая может быть как с процентами, так и без.

Предметом договора может быть любой товар, необходимый предпринимателю для ведения хозяйственной деятельности и получения прибыли.

В пункте «порядок оплаты» указывается срок, данный покупателю на оплату товара, который был предварительно оговорен.

По истечению допустимого времени покупатель обязан заплатить необходимую сумму согласно счету- фактуре с учетом процентов, если это было в условиях договора.

Бывает ситуация, когда покупатель не производит оплату с указанную дату. Тогда ему начисляется фиксированная сумма в ежедневном порядке или в процентном соотношении от суммы сделки.

Согласно закону существуют четко установленные сроки оплаты, после чего поставщик имеет право обратиться в суд для предъявления иска.

Каков максимальный срок задержки по закону

На данный момент не существует определенного закона, который бы применялся в таком случае, однако согласно 457 ГК РФ должник обязан оплатить задолженность в срок или в другой разумный срок, а кредитор должен направить претензию в виде письма, в которой потребовать оплаты в семидневный срок по обязательству.

Если должник не ответил на письмо, и средства не поступили, кредитор имеет право направить исковое заявление в суд.

Чем выгоднее рассрочки

Рассрочка представляет собой обязательство в виде суммы, которая разбивается на определенное количество месяцев, и заемщик выплачивает сумму частями ежемесячно.

Отсрочка платежа имеет другую специфику, и подразумевает позднюю оплату, но сразу всей суммы.

К такому способу прибегают многие предприниматели, и за отведенное время реализовывают взятый товар, оплачивают обязательство, и остаются с прибылью, тогда как рассрочка будет давать шанс не выплачивать всю сумму сразу, повышая риск оплаты в будущем.

Отсрочка является важным экономическим действием, оно обязательно должно отображаться в бухгалтерской отчетности.

Поэтому не нужно допускать определенных ошибок и недочетов. Это может привлечь внимание со стороны налоговой инспекции.

Договор поставки товара с отсрочкой платежа: образец, советы

Согласно законодательству РФ, стороны соглашения могут сами выбрать способы, которыми оплачивается товар. Сам договор не имеет унифицированного формата, который был бы утвержден на официальном законодательном уровне. Потому в него можно включить любые моменты, которые сочтут интересными и важными, не исключая самого условия по отсрочке.

Информация об основных моментах

В Гражданском Кодексе РФ есть отдельная часть, посвященная именно данному вопросу. Вопрос осуществления расчетов должен упоминаться в документах всегда. Часто случается так, что платежи производятся не в момент получения товара либо его отгрузки. Оформить такие условия можно двумя способами:

  • Дополнительным приложением
  • Новым соглашением, с изначальным указанием на рассрочку

В каждом конкретном случае стороны сами выбирают наиболее подходящий вариант.

Платеж отсрочивается для того, чтобы погасить задолженность перед партнерами. Перечисление денег происходит, но с более поздними сроками, чем ранее.

Договор в большинстве случаев выполняет сразу несколько важных функций:

  • Установка порядка, в котором решаются любые спорные вопросы
  • Обозначение прав и обязанностей для каждой из сторон
  • Установление алгоритма расчета по имеющемуся товару
  • Отражение всех моментов, которые имеют значение для соглашения

Причина появления отсрочек

В документах нет необходимости всегда писать о причинах, по которым возникает просрочка. В законодательстве какие-либо требования к решению данного вопроса отсутствуют, но всегда есть обстоятельства, которые способствуют появлению просрочек.

Из наиболее распространенных причин выделяют следующие:

  1. Сложности с реализацией товара и тем, чтобы потом получить прибыль.
  2. Особенности договора, который оформляется в каждом конкретном случае.
  3. Сам формат взаимодействия между поставщиком и получателем.

Решающим фактором всегда остаются договоренности между сторонами. Все обуславливается тем, как каждый ведет бизнес, и договаривается с другим в устной форме.

Оформление типового договора на поставку с отсрочкой

Сейчас легко найти шаблон этого документа. Останется только вписать данные, соответствующие той или иной ситуации. Есть несколько вопросов, которые рекомендуется упомянуть заранее:

  • сами поставки товаров
  • доставку оборудования
  • работу со строительными материалами
  • максимальный размер отсрочки и обязательств
  • упоминание в соглашении

Компания, предоставляющая товар, определяет, сколько дней может составлять просрочка, и согласовывает этот вопрос с тем, кто материальные ценности принимает. Для погашения долга можно использовать активы, которые пришли после реализации полученного товара. Иногда такие кредиты оформляются специально в качестве дополнительного стимула.

Поставщики иногда дают скидки тем, кто расплачивается по своим обязательствам за определенный срок. Например, 2% скидку, если платежи поступят за 10 дней, хотя первоначально все согласились на месяц отсрочки.

Такие торговые кредиты – важнейший стимул для развития небольших компаний, либо для реализации проектов за небольшие временные промежутки. Основная цель отсрочек – сделать так, чтобы товар был продан до того, как его надо было бы оплачивать. Чтобы получить больше прибыли, которую можно использовать на различные цели.

Благодаря отсрочке сотрудничество становится более выгодным. Можно обойти конкурентов, привлекая более интересных партнеров. Главное – чтобы не появилось убытков из-за того, что платежи не поступают в срок, оговоренный изначальным соглашением. Но и эту проблему можно исправить, введя санкции в виде штрафов и сборов.

Отсрочка платежа бывает трех видов:

  • Когда по задолженности передают проценты
  • С большей стоимостью для товаров
  • При отсутствующем начислении по процентам

Правила оформления самого договора

В типовых документах обязательно присутствуют следующие пункты:

  1. Каждая сторона дает реквизиты, подписывается на документе.
  2. Условия в дополнение к основным.
  3. Форс-мажорные обстоятельства с непреодолимой силой.
  4. Ответственность каждой стороны.
  5. Срок, на который договор действует, и когда он прекращается.
  6. Поставка: в какие сроки, с какими условиями?
  7. Расчеты, с порядком и сроками.
  8. Описание предмета.
  9. Шапка.

Название договора помещают в самом центре. Город вносят в левый угол. В правом стоит дата. После этого переходят к описанию данных каждой стороны, и терминов, понятий, которые будут использоваться в самом документе. Предмет договора предусматривает описание действий, выполняемых каждой стороной.

Далее идет стоимость товаров вместе со сроком оплаты. Главное, чтобы цифры совпадали со счетами, оплачиваемыми поставщиком и покупателем. Обязательно указание времени, за которое должны быть произведены расчеты.

Со сроками и условиями поставки также важно определиться заранее. Необходимо учитывать сразу несколько параметров:

  • Гарантии
  • Как передаются необходимые документы
  • Проведение проверки на соответствие заявленному качеству
  • Возможность отказаться от получения товара
  • Процесс, в котором объект становится собственностью другого
  • Поставка: когда, по какому адресу
  • Сохранность и особенности товаров

Надо указать не только общий срок действия договора, но и условия, на которых это действие прекращается. Например, если одна сторона не выполняет какие-либо действия. Желательно наличие условий, при которых соглашение расторгается в одностороннем порядке. После этого идут остальные обстоятельства, связанные с выполнением договора.

Чем отсрочка выгоднее обычной рассрочки?

Если платеж отстрочен, значит, платят один раз, в конкретный указанный день. Отличие обычной рассрочки в погашении с использованием специального графика, установленного заранее, то есть, погашение разделяется на несколько этапов.

Статья 488 в Гражданском Кодексе РФ отвечает за регулирование отсрочек. По сути, это продажа товара в кредит. Продукция становится собственностью партнера только после того, как он погасит перед владельцем все свои долги. До этого продавец сохраняет право на продукцию, она играет роль залога. Благодаря этому снижаются риски при сотрудничестве, продавец защищает свои интересы. По взаимному соглашению контракт может содержать и другие условия.

Расчет базируется на том, что между партнерами складываются долгосрочные, доверительные отношения. Благодаря такой схеме легче привлечь новые компании, и выстроить отношения, у которых будет перспектива в ближайшем будущем. Ситуация способствует увеличению прибыли в чистом виде. Главное, чтобы стоимость перенесения отчислений не была больше, чем чистые доходы, связанные с использованием имеющихся активов.

По каким правилам предоставляются отсрочки?

Постепенный перевод связан с некоторыми рисками для поставщика, хотя у этой операции есть и положительные стороны. При такой схеме реализации необходимо соблюдать определенные правила:

  • Важно грамотно оценить платежеспособность получателя, и заранее посмотреть на возможные риски, только после этого соглашаясь на окончательное оформление реализации.
  • Отдельной проверки требует деловой, финансовый имидж компании в своих кругах. Значение приобретают такие параметры, как:

  1. свидетельства ИНН и госрегистрации, их юридическая сила
  2. регистрация ЕГРЮЛ и последние внесенные изменения
  3. наличие связи по адресу, указанному в качестве юридического
  4. размеры задолженности у других банков и предприятий
  5. постановления от суда и их отсутствие
  • Чем четче и подробнее прописаны в договоре все условия, тем лучше. На случай невыполнения обязательств отдельно прописываются штрафные санкции.

Если оформить следующие документы, то риски для обеих сторон снижаются в несколько раз:

  • Полис страхования задолженности. Пока не получил широкого распространения в нашей стране, но в странах Европы уже используется как надежный инструмент, который защищает от невыполнения обязательств, оформленных письменно.
  • Залоговое соглашение, как одно из дополнений к основному.
  • Вексель из банка, со стороны получателя.
  • Соглашение поручительства с участием третьего лица.

Закон о торговле в РФ устанавливает возможный максимум, когда имеется в виду продажа продовольственных товаров. Выделяются три группы в зависимости от того, за какое время товар перестает быть годным к применению по назначению:

  1. 45 рабочих суток, если срок хранения до 30 дней и больше. Сюда же относят алкогольную продукцию.
  2. От 10 до 30 часов при сроке хранения в 10-30 дней.
  3. 10 дней при аналогичном сроке годности.

В договоре можно указать и более короткое время.

Дополнительные советы при оформлении соглашений

Обмен документацией можно осуществлять не только в бумажном, но и в электронном виде. В том числе, с применением технологий цифровой подписи или телефона, в котором передаются неподвижные изображения. Тогда надо указать, что подпись на факсимильном документе имеет такое же значение, что и собственноручная.

Документ не выпускается без действующих номеров телефонов, если для его пересылки используется факс. Продавец, работающий со ссудой, должен получить грамотно составленное письмо. Он и выступает в роли кредитора.

В таких письмах выносится несколько просьб: внести серьезное изменение в график платежей, ввести рассрочку, установить новое время для расчета. Допустимо оформление так называемых гарантийных писем, где указывают сумму долга и гарантию перевода в период, запрошенный изначально. Клиент прикладывает документы, которые способны подтвердить выполнение обязательств на ближайшее будущее:

  1. Договор на займ.
  2. Предоставление гарантии страховой компанией.
  3. Договор, заключенный с финансовой организацией.

Поставщики на запросы контрагентов отвечают согласием либо отказом. Письменное согласие кредитора по поводу правок необходимо, если удалось прийти к компромиссу. После этого составляется и подписывается дополнительный документ, а само измененное условие вносится в основной контракт.

После того, как изменения официально зарегистрированы, старые статьи и положения теряют всякую силу, если в тексте договора не перечисляют другие условия в этой сфере.

Если оформляется так называемый рамочный договор, то дополнительное соглашение тоже становится обязательным. Рамочный означает, что стороны договариваются только об общем наименовании продукции и времени поставок. Тогда в дополнительном соглашении более подробно раскрывают информацию, связанную с отсрочкой платежа, количеством каждой позиции к отгрузке, ассортиментом и так далее. Внесение изменений подтверждается юридическими бумагами, составленными в количестве двух экземпляров.